Взыскана неустойка за просрочку исполнения обязательств по договору подряда

Кантемировским районным судом Воронежской области рассмотрено дело по иску Щ. к К. о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору подряда.

В судебном заседании установлено, что 08.04.2023 года между сторонами    заключен договор подряда на выполнение работ и услуг. Ответчик К.  дал обязательство перед истцом о выполнении работ по строительству жилого дома до 08.10.2023 года. Первым этапом выполнения работ, согласно условиям договора, необходимо было вырыть траншеи под фундамент, залить фундамент, вырыть и оборудовать скважину для воды, вырыть сливную яму, выложить цоколь, несущие стены, провести канализацию и залить стяжку. По первому этапу строительных работ истцом было оплачено ответчику 1  300  000 руб. Согласно дополнительного соглашения, заключенного между сторонами 25.08.2023 года, ответчик обязался закончить выполнение первого этапа строительных работ до 08.09.2023 года, в случае неисполнения данного соглашения, оплатить истцу неустойку в размере 130  000 руб. Однако в нарушение условий договора, строительные работы по первому этапу в установленный срок, ответчиком не выполнены. В связи с чем, истец просила взыскать с ответчика в ее пользу неустойку за просрочку исполнения обязательств в размере 130 000 рублей.

Ответчик исковые требования признал в полном объеме, не возражал об их удовлетворении.

Решением суда исковые требования удовлетворены, с ответчика в пользу истца взыскана неустойка за просрочку исполнения обязательств в размере 130000 рублей по договору подряда от 08.04.2023 года с учетом дополнительного соглашения от 25.08.2023 года, а также расходы по оплате госпошлины в размере 3800 рублей.

Решение не вступило в законную силу.